Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

Sommario

TITOLO 1ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo 1Potestà regolamentare
Art. 1Ambito di applicazione e calcolo degli importi
Art. 2Definizioni
Capo 2Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici
Art. 3Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
Art. 4Esercizio della funzione di vigilanza
Art. 5Istruttoria e provvedimenti conseguenti
Art. 6Esercizio del potere sanzionatorio
TITOLO 2ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
Capo 1Organi del procedimento
Art. 7Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
Art. 8Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Capo 2Disciplina dell'accesso agli atti e forme di pubblicità
Art. 9Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi
Art. 10Accesso agli atti
TITOLO 3PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Capo 1La programmazione dei lavori
Art. 11Disposizioni preliminari
Art. 12Fondo per accordi bonari
Art. 13Programma triennale
Art. 14Pubblicità del programma
Capo 2La progettazione
Art. 15Disposizioni preliminari
Art. 16Norme tecniche
Art. 17Quadri economici
Art. 18Documenti componenti il progetto preliminare
Art. 19Relazione illustrativa del progetto preliminare
Art. 20Relazione tecnica
Art. 21Studio di prefattibilità ambientale
Art. 22Schemi grafici del progetto preliminare
Art. 23Calcolo sommario della spesa
Art. 24Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
Art. 25Documenti componenti il progetto definitivo
Art. 26Relazione descrittiva del progetto definitivo
Art. 27Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo
Art. 28Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo
Art. 29Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale
Art. 30Elaborati grafici del progetto definitivo
Art. 31Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti
Art. 32Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo
Art. 33Piano particellare di esproprio
Art. 34Stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo
Art. 35Documenti componenti il progetto esecutivo
Art. 36Relazione generale del progetto esecutivo
Art. 37Relazioni specialistiche
Art. 38Elaborati grafici del progetto esecutivo
Art. 39Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
Art. 40Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 41Piani di sicurezza e di coordinamento
Art. 42Cronoprogramma
Art. 43Elenco dei prezzi unitari
Art. 44Computo metrico-estimativo definitivo e quadro economico
Art. 45Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto
Art. 46Verifica del progetto preliminare
Art. 47Validazione del progetto
Art. 48Modalità delle verifiche e della validazione
Art. 49Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti
TITOLO 4AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
Capo 1Disposizioni generali
Art. 50Ambito di applicazione
Art. 51Limiti alla partecipazione alle gare
Art. 52Esclusione dalle gare di affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
Art. 53Requisiti delle società di ingegneria
Art. 54Requisiti delle società professionali
Art. 55Commissioni giudicatrici
Art. 56Penali
Capo 2Concorso di idee
Art. 57Modalità di espletamento
Art. 58Contenuto del bando
Capo 3Concorsi di progettazione
Art. 59Modalità di espletamento
Art. 60Contenuto del bando
Art. 61Valutazione delle proposte progettuali
Capo 4Affidamento dei servizi di importo inferiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP.
Art. 62Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo
Art. 63Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito
Art. 64Modalità di svolgimento della gara
Capo 5Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 DSP
Art. 65Disposizioni generali
Art. 66Requisiti di partecipazione
Art. 67Licitazione privata
Art. 68Lettera di invito
Art. 69Pubblico incanto
Art. 70Verifiche
TITOLO 5SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Capo 1Appalti e concessioni
Art. 71Disposizioni preliminari
Art. 72Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali
Art. 73Condizione per la partecipazione alle gare
Art. 74Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
Art. 75Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici
Art. 76Procedure di scelta del contraente
Art. 77Licitazione privata semplificata
Art. 78Trattativa privata preceduta da gara informale
Art. 79Termini per le gare
Art. 80Forme di pubblicità
Art. 81Procedure accelerate
Art. 82Segretezza e sicurezza
Art. 83Appalto per l'esecuzione dei lavori congiunto all'acquisizione di beni immobili
Art. 84Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici
Art. 85Bando di gara
Art. 86Schema di contratto
Art. 87Contenuti dell'offerta
Art. 88Tipologie di lavori eseguibili in economia
Capo 2Criteri di aggiudicazione
Art. 89Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi
Art. 90Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
Art. 91Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 92Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari
TITOLO 6SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
Art. 93Riunione di Imprese
Art. 94Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
Art. 95Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
Art. 96Società tra imprese riunite
Art. 97Consorzi stabili di imprese
Art. 98Requisiti del concessionario
Art. 99Requisiti del promotore
TITOLO 7GARANZIE
Art. 100Cauzione provvisoria
Art. 101Cauzione definitiva
Art. 102Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Art. 103Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Art. 104Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 105Polizza assicurativa del progettista
Art. 106Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
Art. 107Requisiti dei fideiussori
Art. 108Garanzie di concorrenti riuniti
TITOLO 8IL CONTRATTO
Art. 109Stipulazione ed approvazione del contratto
Art. 110Documenti facenti parte integrante del contratto
Art. 111Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art. 112Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore
Art. 113Anticipazione
Art. 114Pagamenti in acconto
Art. 115Cessione del corrispettivo d'appalto
Art. 116Ritardato pagamento
Art. 117Penali
Art. 118Risoluzione dei contratti per reati accertati
Art. 119Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
Art. 120Inadempimento di contratti per cottimo
Art. 121Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti
Art. 122Recesso dal contratto e valutazione del decimo
TITOLO 9ESECUZIONE DEI LAVORI
Capo 1Direzione dei lavori
Art. 123Ufficio della direzione dei lavori
Art. 124Direttore dei lavori
Art. 125Direttori operativi
Art. 126Ispettori di cantiere
Art. 127Sicurezza nei cantieri
Capo 2Esecuzione dei lavori
Art. 128Ordini di servizio
Art. 129Giorno e termine per la consegna
Art. 130Processo verbale di consegna
Art. 131Differenze riscontrate all'atto della consegna
Art. 132Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro
Art. 133Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 134Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Art. 135Diminuzione dei lavori
Art. 136Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Art. 137Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore
Art. 138Sinistri alle persone e danni alle proprietà
Art. 139Danni
Art. 140Appalto integrato
Art. 141Subappalto
Capo 3Lavori in economia
Art. 142Modo di esecuzione dei lavori
Art. 143Lavori in amministrazione diretta
Art. 144Cottimo
Art. 145Autorizzazione della spesa per lavori in economia
Art. 146Lavori d'urgenza
Art. 147Provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 148Perizia suppletiva per maggiori spese
TITOLO 10ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 149Accordo bonario
Art. 150Definizione delle controversie
Art. 151Camera Arbitrale per i lavori pubblici
TITOLO 11CONTABILITà DEI LAVORI
Capo 1Scopo e forma della contabilità
Art. 152Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti
Art. 153Lavori in economia contemplati nel contratto
Art. 154Lavori di manutenzione
Art. 155Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 156Elenco dei documenti amministrativi e contabili
Art. 157Giornale dei lavori
Art. 158Libretti di misura dei lavori e delle provviste
Art. 159Annotazione dei lavori a corpo
Art. 160Modalità della misurazione dei lavori
Art. 161Lavori e somministrazioni su fatture
Art. 162Note settimanali delle somministrazioni
Art. 163Forma del registro di contabilità
Art. 164Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità
Art. 165Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità
Art. 166Titoli speciali di spesa
Art. 167Sommario del registro
Art. 168Stato di avanzamento lavori
Art. 169Certificato per pagamento di rate
Art. 170Contabilizzazione separate di lavori
Art. 171Lavori annuali estesi a più esercizi
Art. 172Certificato di ultimazione dei lavori
Art. 173Conto finale dei lavori
Art. 174Reclami dell'appaltatore sul conto finale
Art. 175Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale
Capo 2Contabilità dei lavori in economia
Art. 176Annotazione dei lavori ad economia
Art. 177Conti dei fornitori
Art. 178Pagamenti
Art. 179Giustificazione di minute spese
Art. 180Rendiconto mensile delle spese
Art. 181Rendiconto finale delle spese
Art. 182Riassunto di rendiconti parziali
Capo 3Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 183Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura
Art. 184Iscrizione di annotazioni di misurazione
Art. 185Operazioni in contraddittorio dell'appaltatore
Art. 186Firma dei soggetti incaricati
TITOLO 12COLLAUDO DEI LAVORI
Capo 1Disposizioni preliminari
Art. 187Oggetto del collaudo
Art. 188Nomina del collaudatore
Art. 189Avviso ai creditori
Art. 190Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore
Art. 191Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi
Capo 2Visita e procedimento di collaudo
Art. 192Estensione delle verificazioni di collaudo
Art. 193Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo
Art. 194Processo verbale di visita
Art. 195Relazioni
Art. 196Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione
Art. 197Difetti e mancanze nell'esecuzione
Art. 198Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato
Art. 199Certificato di collaudo
Art. 200Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Art. 201Obblighi per determinati risultati
Art. 202Lavori non collaudabili
Art. 203Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo
Art. 204Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 205Svincolo della cauzione
Art. 206Commissioni collaudatrici
Art. 207Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica
Art. 208Certificato di regolare esecuzione
Art. 209Approvazione degli atti di collaudo
Art. 210Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO 13DEI LAVORATORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo 1Beni culturali
Art. 211Applicazione
Art. 212Scavo archeologico, restauro e manutenzione
Capo 2Progettazione
Art. 213Attività di progettazione per i beni culturali
Art. 214Progetto preliminare
Art. 215Progetto definitivo
Art. 216Progetto esecutivo
Art. 217Progettazione dello scavo archeologico
Art. 218Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza
Art. 219Adeguamento del progetto
Art. 220Lavori di manutenzione
Art. 221Consuntivo scientifico
Art. 222Sistemi di realizzazione dei lavori e scelta del contraente
Art. 223Procedure di scelta del contraente
Art. 224Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate
TITOLO 14DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZI
Art. 225Programmazione
Art. 226Progettazione
Art. 227Misure organizzative per la gestione ed esecuzione dell'opera
Art. 228Direzione dei lavori
Art. 229Collaudo
Art. 230Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
TITOLO 15DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 231Abrogazione di norme
Art. 232Disposizioni transitorie
  ALLEGATI
All. ALinee guida per l'applicazione del metodo del confronto a coppie
All. B[Calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Metodo]
All. C[Valutazione delle proposte progettuali presentate ad un concorso di progettazione]
All. D[Selezione dei soggetti candidati a cui spedire la lettera d'invito a presentare l'offerta]
All. E[Attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti - Formula]
All. F[Attribuzione del punteggio ad ogni candidato - Elementi]
All. GScheda referenze professionali
All. HClassificazione dei servizi
All. IModelli di bandi di gara e di avvisi di appalti pubblici di lavori
All. LProcedure aperte
All. MProcedure ristrette
All. NProcedure negoziate
All. OAppalti aggiudicati

Torna alla copertina